人防工程防護設備施工合同書（精選3篇） 　　人防工程防護設備施工合同書篇1 　　第一部分 協 議 書 　　發包人（甲方）：______ 　　承包人（乙方）：______ 　　依據、《中國人民防空法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本人防工程防護設備施工合同事項協商一致，訂立本合同。 　　一、工程概況 　　1、工程名稱：______。 　　2、工程住址：______。 　　3、工程內容：______。 　　二、合同工期 　　開工時間20XX年XX月XX日； 　　竣工時間20XX年XX月XX日； 　　合同工期總日歷天數 天。 　　施工進度： 　　第一批：門框、構件：；第一批門扇、設備：； 　　第二批：門框、構件：；第二批門扇、設備：； 　　第三批：門框、構件：；第三批門扇、設備：； 　　三、質量標準 　　工程質量標準：______。 　　四、合同總價款 　?。êO備購置費、安裝費、運雜費、總承包服務費等） 　　金額（大寫）元（RMB），（小寫）￥　____ 　　元。 　　五、組成合同的文件 　　組成本合同的文件： 　　1、本合同協議書； 　　2、中標通知書； 　　3、招標書、投標書及其他招標文件； 　　4、本合同通用條款； 　　5、本合同專用條款； 　　6、標準、規范及有關技術文件； 　　7、圖紙； 　　8、人防工程防護設備清單及報價表； 　　9、雙方有關工程的商洽、變更等書面協議或文件視為本合同的組成內容。 　　六、合同爭議 　　本合同在執行過程中發生爭議，雙方當事人協商解決，協商不成的，按下列第 種方式解決。 　　1、提交____仲裁委員會仲裁； 　　2、向____法院提起訴訟。 　　七、合同生效 　　合同訂立時間：20XX年XX月XX日； 　　合同訂立住址：______； 　　本合同約定于20XX年XX月XX日生效； 　　本合同一式 份，當地人防主管部門備案1份；____ 　　份；____份。