房屋買賣合同的解除協議 　　房屋買賣合同的解除協議 　　在快速變化和不斷變革的今天，協議使用的情況越來越多，簽訂協議可解決或預防不必要的糾紛。想必許多人都在為如何寫好協議而煩惱吧，以下是小編為大家收集的房屋買賣合同的解除協議，希望能夠幫助到大家。 　　房屋買賣合同的解除協議 篇1 　　XX房地產開發有限公司： 　　（法定代表人）先生，您好！ 　　我與貴公司作為雙方當事人20xx年xxx月xx日簽訂了《商品房買賣合同》，該合同第八條“交付期限”約定貴公司（作為房屋出賣人）應當在20xx年9月30日前向我交付合同項下的房屋（XXX號房），但截至20xx年XX月XX日，貴公司仍未向我交付該房屋，貴公司的行為已構成違約，本人作為合同一方當事人（房屋買受人）現依據該合同第九條“出賣人逾期交房的違約責任”之約定依法行使解除權，解除與貴公司簽訂的《商品房買賣合同》。合同解除后依合同之約定貴公司應向我支付相應的.違約金并賠償其他損失。同時，我亦保留采取法律措施等途徑維護自己合法權益之權利。 　　特此告知。 　　買受人：XXX 　　20______年______月______日 　　房屋買賣合同的解除協議 篇2 　　甲方（原合同出賣人）：_______________ 　　乙方（原合同買受人）：_______________ 　　甲乙雙方經友好協商一致，同意達成如下協議： 　　一、甲乙雙方同意解除雙方于______年______月______日簽定的商品房買賣合同（以下簡稱該合同），編號為： 　　二、雙方在簽訂本協議后，甲方同意乙方自動退房，解除該合同。甲方就簽署該合同收取之樓款于本協議生效之日起30日內返還乙方。 　　三、原雙方簽訂的商品房買賣合同在甲乙雙方簽署本協議后隨之作廢。甲方在乙方簽署本協議并到房管部門備案后，即可以任何方式處分該房屋。 　　四、訂立本協議及辦理有關手續所需之一切費用，包括手續費、公證費及政府有關部門之收費等，均由乙方支付。 　　五、在執行本解除協議過程中如產生爭議，甲乙方雙方應盡力通過協商解決，協商不成，任何一方可提交有管轄權的`人民法院通過訴訟解決。 　　六、本協議由甲乙雙方或其授權代表簽字或蓋章后，經鞍山市公證處公證之日起生效。 　　七、本協議一式五份，甲方兩份，乙方、市公證處及房管部門各一份，五份協議均具有同等效力。 　　甲方：_______________ 　　乙方：_______________ 　　______年______月______日 　　房屋買賣合同的解除協議 篇3 　　原告：______________，男，______年______月______日出生，戶籍地________市_____區__________。 　　被告：_________________、________市__________房地產有限公司，住所________市_______區__________，組織機構代碼__________。 　　法定代表人：_________________，董事長。 　　訴訟請求 　　一、依法判令解除原被告簽訂的_____________（_____）網預買字（_____________）第_________號《________市房地產買賣合同（預售）》。 　　二、依法判令被告承擔本案訴訟費用。 　　事實與理由 　　原告于______年______月______日向被告交納_____萬元定金，于______年______月______日向被